c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Es werden elektronische Angebote akzeptiert mit fortgeschrittener/m elektronischer/m Signatur/Siegel. mit qualifizierter/m elektronischer/m Signatur/Siegel.

d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen

e) Ort der Ausführung 55767 Gimbweiler Flur 14, Fst 15/3

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose Erd-, Kanal-, Mauer-, Beton- und Stahlbetonarbeiten Das Gebäude besteht aus dem Heizkesselraum mit separatem Mess-, Steuer-, und Regelraum, einem WC und dem Biomassebunker mit Vorraum. Das Gebäude wird komplett in Massivbauweise aus Stahlbeton Hohlwandelementen hergestellt. Durch die gewählte Massivbauweise lassen sich die standortspezifischen Anforderungen bezüglich Schallschutzes, baulicher Brandschutz und Dichtheit gegen drückendes und zeitweise aufsteigendes Sickerwasser, sowie Anforderungen durch die Tragwerksplanung und die technische Gebäudeausrüstung am besten erfüllen. Die Dachausbildung der Heizzentrale erfolgt als flachgeneigtes Pultdach in Massivbauweise aus Stahlbeton, mit einer Dacheindeckung aus Titanzinkblech oder beschichtetem Alublech. Der Hackschnitzelbunker erhält eine Stahlbetondachdecke, mit einem wasserdichten Betonbeschichtungssystem.

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage keine Planungsleistungen Zweck des Auftrags keine Planungsleistungen

h) Aufteilung in Lose nein

i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: ab der Kw. 19/2019 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: Rohbaufertigstellung bis 30.08.2019 weitere Fristen Restarbeiten bis 28.09.2019

j) Nebenangebote nicht zugelassen

k) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter: Internet: www.subreport.de/E49252577

n) Ablauf der Angebotsfrist am 17.04.2019 um 11:00 Uhr

o) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind Vergabestelle, siehe oben Nahwärmeversorgung Birkenfeld GmbH, c/o EDGmbH, Am Giener 13, 55268 Nieder-Olm

p) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch

q) Eröffnungstermin am 17.04.2019 um 11:00 Uhr Ort Bürogebäude der EDG, Am Giener 13, 55268 Nieder Olm, Besprechungsraum im OG. Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen Teilnehmen dürfen nur Bieter und ihre Bevollmächtigten.

r) geforderte Sicherheiten Gewährleistungsbürgschaft 5 % der Brutto-Abrechnungssumme Zahlungsbedingungen gem. § 16 VOB/B in Verbindung mit § 17 VOB/B

s) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Vertragsstrafe bei Bauzeitenüberschreitung 0,25 % für jeden Werktag höchstens jedoch 5 % der Auftragssumme

t) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

u) Nachweise zur Eignung Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich wird mit verteilt Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: siehe EVM und Ausschreibung Bedingung an die Ausführung: siehe EVM und Ausschreibung Nachweis über die persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers: siehe EVM und Ausschreibung Nachweis über die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: siehe EVM und Ausschreibung Nachweis über die technische Leistungsfähigkeit: Es werden nur Bieter berücksichtigt, die den Nachweis erbringen, dass sie vergleichbare Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben und über qualifizierte Fachkräfte sowie über die technische Ausrüstung für die Durchführung der Arbeiten verfügen. Sonstiger Nachweis: siehe EVM und Ausschreibung

v) Ablauf der Bindefrist 30.04.2019

w) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) Kreisverwaltung des Landkreises Birkenfeld Schneewiesenstraße 25, 55765 Birkenfeld

▲

Veröffentlichung

Geonet Ausschreibung 28465 vom 29.03.2019