c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel schriftlich

d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen Planung und Ausführung von Bauleistungen Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung Dinscheder Straße 6 , 59823 Arnsberg Die Kindertagesstätte soll auf einer Teilfläche des Grundstücks 59823 Arnsberg (Gemarkung Oeventrop, Flur 9, Flurstücksnummern 494, 1152, 1206), errichtet werden.

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Die Stadt Arnsberg plant das Übernehmen einer schlüsselfertigen dreigruppigen Kindertageseinrichtung im Stadtteil Oeventrop, welche durch einen Investor im Rahmen eines langfristigen Mietvertrages von 30 Jahren an die Stadt Arnsberg übergeben wird. Der Investor/Bauträger erbringt: -eine erforderliche Baugrunduntersuchung -alle erforderlichen Fachplanungsleistungen -die schlüsselfertige Errichtung der Gebäudehülle und Innenausbau (sämtliche Bauleistungen sind vorab in den Planungsleistungen zu entwickeln, und gemäß den Vorgaben, der durch den Anbietenden beauftragten Fachplaner, Objektplaner, Gutachter und Sachverständigen, sowie unter Berücksichtigung der Aussagen der Stadt Arnsberg schlüsselfertig zu errichten. Alle Bauleistungen sind inklusive aller, zur vollen funktionsfähigen und mängelfreien Fertigstellung, notwendigen Nebenarbeiten zu leisten).

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage Die Errichtung der 3-gruppigen Kindertagesstätte dient dem Zweck Betreuungsplätze für Kleinkinder bereitzustellen. Zweck des Auftrags Einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kleinkinder gibt es seit dem 1. August 2013. Das bedeutet, die Kommune muss den Eltern einen Platz in der Kita oder bei einer Tagesmutter anbieten. Mit dem Naubau der Kita Bachum wird das Angebot an Betreuungsplätzen in Arnsberg erweitert.

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) nein ja, Angebote sind möglich nur für ein Los © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 121für ein oder mehrere Lose nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: Oktober 2023 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: Herbst 2024 weitere Fristen

j) Nebenangebote zugelassen nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote zugelassen nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: Internet: https://www.subreport.de/E84573479 nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei: Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Abgabe Verschwiegenheitserklärung andere Maßnahme: Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist. Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen: nicht nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist am 31.05.2023 um 11:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am 30.06.2023

p) Adresse für elektronische Angebote Internet: https://www.subreport.de/E84573479 Anschrift für schriftliche Angebote

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch

r) Zuschlagskriterien siehe Vergabeunterlagen nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

s) Eröffnungstermin am 31.05.2023 um 11:00 Uhr Ort © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 121Stadt Arnsberg (Gebäude Campus der Stadtwerke Arnsberg GmbH), Raum 0.03, Niedereimerfeld 22, 59823 Arnsberg Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen Die Öffnung der Angebote findet unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durch 2 Mitarbeiter*innen des Beschaffungsmanagements statt. Ein Anwesenheitsrecht der Bieter und/oder ihrer Bevollmächtigten sieht § 14 VOB/A, Abschnitt 1, nicht vor, sofern nur elektronische Angebote zugelassen werden. Die wesentlichen Ergebnisse der Submission werden allen Bietern unverzüglich elektronisch zur Verfügung gestellt (§ 14 Abs. 6 VOB/A, Abschnitt 1).

t) geforderte Sicherheiten

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Zahlung (§ 16 VOB/B): Die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B beträgt 30 Tage.

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

w) Beurteilung der Eignung

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) Hochsauerlandkreis, Kommunalaufsicht, Steinstraße 27, 59872 Meschede © VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019

▲

Veröffentlichung

Geonet Ausschreibung 50786 vom 13.04.2023