d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen Planung und Ausführung von Bauleistungen Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung "Gewerbegebiet Woschkower Weg", Woschkower Weg, 01983 Großräschen

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose Erweiterung Niederschlagswasser - ca. 320 m Rohrleitungsabbruch - ca. 1500 m³ Oberbodenabtrag - ca. 750 m Herstellung Leitungsgraben - ca. 750 m Herstellung Entwässerungsleitung - ca. 4380 m³ Boden lösen und verwerten Erneuerung und Erweiterung Schmutzwasser - ca. 402 m³ Oberbodenabtrag u. lagern - ca. 650 m Herstellung Leitungsgraben - ca. 650 m Herstellung Entwässerungsleitung - ca. 4500 m³ Rückbau STS o. BM - ca. 1875 m³ STS herstellen Entflechtung Trinkwasser - ca. 585 m Rückbau vorh. TW Leitung - ca. 316 m³ Oberboden abtragen, lagern, einbauen - ca. 645 m Herstellung Leitungsgraben - ca. 645 m TW-Leitung liefern u. einbauen

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage Zweck des Auftrags

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang siehe Buchstabe f) nein ja, Angebote sind möglich nur für ein Los für ein oder mehrere Lose nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

i) Ausführungsfristen 121Beginn der Ausführung 19.09.2022 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen 30.12.2022

j) Nebenangebote zugelassen nur in Verbindung mit einem Hauptangebot nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote zugelassen nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: Internet: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9Y4RRV4G/documents können angefordert werden unter: Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen Abgabe Verschwiegenheitserklärung andere Maßnahmen: Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: Unterlagen gemäß § 16a VOB/A nicht nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist am 03.08.2022 um 13:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am 02.09.2022

p) Adresse für elektronische Angebote Internet: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9Y4RRV4G Anschrift für schriftliche Angebote

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein DE müssen:

r) Zuschlagskriterien siehe Vergabeunterlagen nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Kriterium Gewichtung Niedrigster Preis

s) Eröffnungstermin am 03.08.2022 um 13:10 Uhr Ort Stadt Großräschen Bauamt Zimmer 3 Calauer Straße 27 01983 Großräschen Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen Bieter und dessen Bevollmächtigte, der mit den Gegebenheiten vertraut sind.

t) geforderte Sicherheiten Sicherheitsleistung für Mängelansprüche: Mit der Schlussrechnung: Gewährleistungsbürgschaft 3% der Bruttosschlussrechnungssumme einschließlich Nachträge (jedoch getrennt nach Leistungsteile/Auftraggeber) - Gewährleistungsfrist 4 Jahre Sicherheitsleistung für Vertragserfüllung: 5% der Bruttoauftragssumme (jedoch getrennt nach Leistungsteile/Auftraggeber) u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B und den Besonderen Vertragsbedingungen gemäß § 11 VOB/B - Vertragsstrafe, s. Besondere Vertragsbedingungen

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften mit bevollmächtigtem Vertreter und gesamtschuldnerischer Haftung

w) Beurteilung der Eignung Nachweise gemäß §6a Abs.2 VOB/A: - Erklärung/Nachweis über die Eintragung in das Berufsregister (Handelsregister, Handwerksrolle o. Industrie- und Handelskammer) ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sofern eine Verpflichtung zur Eintragung vorliegt - Erklärung/Angabe zur Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal - Erklärung, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde - Erklärung, ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet - Erklärung/Nachweis zur ordnungsgemäßen Zahlung Steuern und Abgaben sowie von Beiträgen zur Sozialversicherung - Erklärung/Nachweise über den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzen drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit es Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen - Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft - Erklärung, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt ------ Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 "Eigenerklärung zur Eignung", ggf. ergänzt durch auftragsspezifische Einzelnachweise, vorzulegen. Gleiches gilt auf Verlangen für nicht präqualifizierte Nachunternehmen. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen einschließlich die der Nachunternehmer durch Vorlage der in "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen nachzuweisen. Kanalbau: Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen RAL-Güte- und Prüfbestimmungen GZ 961 sind für die Beurteilungsgruppen AK 3 zu erfüllen und mit der Angebotsabgabe nachzuweisen. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen und die Gütesicherung des Unternehmens nach RAL-GZ 961 mit dem Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens Kanalbau für die geforderte Beurteilungsgruppe oder auf gleichwertige Art und Weise nachweist. Der Nachweis gilt insbesondere als erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen durch einen Prüfbericht entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Abschnitt 4.1 "Erstprüfung" für die geforderte Beurteilungsgruppe nachweist und eine Verpflichtung vorlegt, dass der Bieter im Auftragsfall für die Dauer der Werkleistung einen Vertrag zur RAL-Gütesicherung GZ 961 entsprechend Abschnitt 4.3 abschließt und die zugehörige "Eigenüberwachung" entsprechend Abschnitt 4.2 durchführt." Trinkwasserleitung: Das vom Bauherren beauftragte Unternehmen muss die für die Ausführung der TW-Leistungen erforderlichen Befähigungen besitzen. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn das Bauunternehmen eine DVGW-Bescheinigung 121gemäß dem DVGW-Arbeitsblatt GW 301 in der entsprechenden Gruppe besitzt. Dabei werden an den Bieter Mindestanforderungen an Personal, Betriebseinrichtungen und Geräte gestellt. Sollten Bewerber Teilleistungen an Dritte weitergeben wollen oder als Bietergemeinschaft auftreten, sind für die beabsichtigten Partner die gleichen Angaben wie vor erforderlich.

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§21 VOB/A) Name Landkreis Oberspreewald-Lausitz Straße Plz, Ort 01983, Großräschen Telefon Fax E-Mail Internet Sonstiges Das Projekt wird "Gefördert aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe: "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsinfrastruktur" - GRW Infrastruktur". Die Maßnahme ist Teil der Gesamtmaßnahme "Erweiterung und Verbesserung der Erschließung des Industrie- und Gewerbegebietes Woschkower Weg" Bei der Umsetzung der Maßnahme "Ver- und Entsorgung (NW, SW, TW) Gewerbegebiet Woschkower Weg" handelt es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen der Stadt Großräschen und dem Wasserverband Lausitz. Die Leistungen werden durch die Stadt Großräschen gesamtheitlich ausgeschrieben und gewertet. Das Leistungsverzeichnis ist in drei Abschnitte aufgeteilt: - Teil 1: Niederschlagswasser - Teil 2: Schmutzwasser - Teil 3: Trinkwasser Auftraggeber für Abschnitt 1 u. 2 ist die Stadt Großräschen und für Abschnitt 3 der Wasserverband Lausitz (WAL, 01968 Senftenberg). Die Rechnungslegung erfolgt dementsprechend ebenfalls getrennt nach Abschnitten an den jeweiligen Auftraggeber. Sicherheiten für die Vertragserfüllung und Gewährleistung sind ebenfalls getrennt an den jeweiligen Auftraggeber einzureichen. Bieterfragen und Aufklärungsgesuche werden ausschließlich elektronisch über den Vergabemarktplatz Brandenburg beantwortet und sind entsprechend auch dort an den AG heranzutragen. Die Antworten der Vergabestelle sind unbedingt im Rahmen der Angebotserstellung durch die Bieter zu beachten. Als letzter Tag für die Einreichung von Bieterfragen wird 27. Juli 2022 festgelegt. Es wird um Abgabe einer Angebotsdatei im GAEB-D84 Format gebeten! Bekanntmachungs-ID: CXP9Y4RRV4G

▲

Veröffentlichung

Geonet Ausschreibung 44991 vom 11.07.2022