f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose Kanalbauarbeiten Hauptmassen: ca. 350 Gewässerbau, 34m Stahlbetonrechteckrohr DN 1500/700, ca. 2000 cbm Oberbodenabtrag, ca. 1500 cbm Bodenaushub, Grundwasserhaltung

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang siehe Buchstabe f) nein

i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung 21.09.2020 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen 04.12.2020

j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

k) mehrere Hauptangebote zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: Internet: www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXPWYRN9JJ6/documents Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist am 26.08.2020 um 11:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am 18.09.2020

p) Adresse für elektronische Angebote Internet: www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/ CXPWYRN9JJ6 Anschrift für schriftliche Angebote

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: DE

r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Kriterium Gewichtung Preis 100

s) Eröffnungstermin am 26.08.2020 um 11:00 Uhr Ort Verwaltungsgebäude Springpatt 3, 33129 Delbrück-Westenholz, Zimmer C 17 Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen Es handelt sich um einen nicht-bieteröffentlichen Öffnungstermin.

t) geforderte Sicherheiten Der Auftraggeber behält sich vor, als Sicherheitsleistung eine Vertragserfüllungsbürgschaft i.H.v. 5 v.H. der Auftragssumme zu fordern. Als Sicherheitsleistung hat der Auftragnehmer eine Mängelansprüchebürgschaft über 3 v.H. der Abrechnungssumme zu stellen.

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlängert auf 60 Tage. Es gilt der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültige Mehrwertsteuersatz.

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

w) Beurteilung der Eignung Den Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß § 6a Abs. 1 und 2 VOB/A (2019) führen präqualifizierte Bieter durch den Eintrag in das Präqualifikationsverzeichnis. Nicht präqualifizierte Bieter legen als vorläufigen Nachweis der Eignung die ausgefüllte "Eigenerklärung zur Eignung" (Formblatt 124) vor.

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§21 VOB/A) Name Kreis Paderborn Straße Aldegreverstraße 10 - 14 Plz, Ort 33102, Paderborn Telefon 05251/308-1001 Fax 05251/308-891001 E-Mail: Bernsukreis-paderborn.de Internet: www.kreis-paderborn.de Sonstiges Bekanntmachungs-ID: CXPWYRN9JJ6

▲

Veröffentlichung

Geonet Ausschreibung 33285 vom 17.08.2020